建设工程总承包与分包制度中，“转包”、“违法分包”与“挂靠（借用资质）”的界定标准及法定连带责任是什么？

1）**转包（全部甩手）**：承包单位承包工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部工程转给他人，或者将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包（包括母公司承接后交由全资子公司施工！）。2）**违法分包（口诀“无资质、未认可、主体分、再分包”）**：①总承包单位将建设工程分包给**不具备相应资质**条件的单位或个人；②建设工程总承包合同中未有约定，又**未经建设单位认可**（注意：劳务作业分包无需建设单位认可！），承包单位将其承包的部分工程交由其他单位完成；③施工总承包单位将施工总承包合同范围内工程**主体结构的施工**分包给其他单位（钢结构工程除外）；④**专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包（层层分包）**，或劳务分包单位再分包。总承包单位与分包单位就分包工程对建设单位承担**【连带责任】**！

流水施工进度计划（一建管理与实务必考计算）中，等节奏流水、异节奏流水（异步距 vs 成倍节拍流水最大公约数法）与无节奏流水（“累加数列错位相减取大差法”求流水步距 K）的总工期计算公式是什么？

1）**无节奏流水施工（及异步距异节奏流水）求流水步距 $K$ 与总工期 $T$（潘特考夫斯基法，必考计算）**：第一步，对每个施工过程在各施工段上的流水节拍依次求**累加数列**；第二步，相邻两个施工过程的累加数列**错位相减**；第三步，在差数列中取**最大值（大差）**即为相邻两施工过程的流水步距 $K_{i,i+1}$；第四步，总工期 **$T = \sum K + \sum t_n + \sum Z - \sum C$**（即所有流水步距之和 + 最后一个施工过程在各施工段的流水节拍之和 + 间歇时间之和 - 提前插入搭接时间之和）。2）**加快的成倍节拍流水施工**：先求各施工过程流水节拍的**最大公约数 $K_0$** 作为共同流水步距；每个施工过程所需的专业工作队数 $b_i = t_i / K_0$，专业工作队总数 **$N' = \sum b_i$**（注意：$N' > n$）；总工期 **$T = (m + N' - 1) \times K_0 + \sum Z - \sum C$**（其中 $m$ 为施工段数）。

《生产安全事故报告和调查处理条例》中，生产安全事故的四个等级划分标准（死亡人数、重伤人数/急性工业中毒、直接经济损失：“3-1-3，1-5-1，1-5-1”临界值从严原则）及上报时限是什么？

安全事故四级划分（满足任一指标即按高一档定级，**节点临界值遵循“从严从重（包含本数）”原则**）：1）**特别重大事故**：造成 **30人以上** 死亡，或者 **100人以上** 重伤（包括急性工业中毒），或者 **1亿元以上** 直接经济损失；2）**重大事故**：**10人以上30人以下** 死亡，或者 **50人以上100人以下** 重伤，或者 **5000万元以上1亿元以下** 直接经济损失；3）**较大事故**：**3人以上10人以下** 死亡，或者 **10人以上50人以下** 重伤，或者 **1000万元以上5000万元以下** 直接经济损失；4）**一般事故**：**3人以下** 死亡，或者 **10人以下** 重伤，或者 **1000万元以下** 直接经济损失。**上报时限（“民1官2”）**：事故发生后，事故现场有关人员应当**立即**向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 **1小时内** 向事故发生地县级以上政府安监部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告；安监部门逐级上报，每级时间不超过 **2小时**。

施工项目目标动态控制的纠偏措施（组织措施、管理措施/合同措施、经济措施、技术措施）如何准确归类？

一建管理每年必考3-4题的“四大措施”秒杀判别词：1）**组织措施（最重要、最优先的前提保障）**：但凡与**“人、部门、分工、流程、会议、制度、定岗定责、更换项目经理/人员、调整组织结构”**有关的，全部选组织措施！2）**管理措施（含合同措施）**：与**“管理方法、管理手段、强化合同管理、索赔管理、改变承发包模式、风险管理、应用网络计划技术/BIM信息化技术”**有关的，选管理措施；3）**经济措施**：与**“钱、资金、资源投入、经济激励/奖惩、落实加快施工所需的资金、审核工程量和付款签证”**有关的，选经济措施；4）**技术措施**：与**“设计理念、设计方案、施工方案、施工方法、施工机械选型、改变施工机具或建筑材料”**有关的，选技术措施。

职业健康安全管理中，“三同时”制度、安全生产许可证有效期（3年）、“安管人员”三类人员（A证/B证/C证）及特种作业人员持证上岗规定是什么？

1）**“三同时”制度**：建设项目的安全设施和职业病防护设施，必须与主体工程**同时设计、同时施工、同时投入生产和使用**（安全设施投资应当纳入建设项目概算）。2）**安全生产许可证**：施工企业向省级以上住建主管部门申请，有效期为 **3年**，期满前 **3个月** 办理延期手续；企业在有效期内严格遵守有关安全生产的法律法规，**未发生死亡事故**的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期 **3年**。3）**建筑施工企业“安管人员”三类证书**：**A证**（企业主要负责人）、**B证**（项目负责人 / 建造师）、**C证**（专职安全生产管理人员）。

工程项目成本管理流程（预测、计划、控制、核算、分析、考核）的先后顺序及成本分析“因素分析法（连环置换法：产量→单价→损耗率）”的计算规则是什么？

1）成本管理六大环节逻辑顺序（口诀“预计控核分考”）：成本预测 → **成本计划（是设立目标成本的依据，是成本控制和核算的基础）** → 成本控制 → 成本核算（对施工成本进行确认和计量，分形象进度、产值统计、成本归集“三同步”） → **成本分析** → 成本考核。2）**因素分析法（连环置换法，必考计算）**：严格按照题干规定的替换顺序：**【先换实物量（工程量/产量），再换价值量（单价），最后换比率（损耗率）】**！每次只将一个因素由“目标值”替换为“实际值”，并将替换后的乘积与**紧挨着的前一次计算结果**相减（不能每次都和最初的目标总值相减！），所得差额即为该单一因素变化对总成本的影响额。

全面质量管理（TQM）PDCA 循环（计划 Plan、实施 Do、检查 Check、处置 Action）与施工质量控制“三阶段控制原理（事前控制、事中控制、事后控制）”的对应内容是什么？

1）**PDCA 循环**：①**P（Plan 计划）**：明确质量目标并制定实现目标的行动方案（两步）；②**D（Do 实施）**：行动方案的交底和按计划展开具体作业技术活动；③**C（Check 检查）**：作业者自检、互检和专职管理者专检（“三检制”），检查是否严格执行了计划方案以及计划执行的结果是否满足质量标准；④**A（Action 处置）**：纠偏（采取应急措施消除当前质量偏差）和预防（总结经验教训纳入标准制度，进入下一个PDCA循环）。2）**三阶段控制**：事前控制（编制施工组织设计/质量计划、审查分包资质、材料进场复检、测量控制网复核）；事中控制（工序交接检查、隐蔽工程验收、旁站巡视平行检验）；事后控制（联动试车、质量验收与缺陷整改）。

在一级建造师《建设工程法规》中，建设工程必须进行招标的项目范围与规模标准（400万、200万、100万）及可以不进行招标的情形是什么？

在必须招标的工程建设项目范围内（大型基础设施公用事业项目、全部或部分使用国有资金投资或国家融资项目、使用国际组织或外国政府贷款援助资金项目），达到下列规模标准之一的**必须招标**：1）**施工**单项合同估算价在 **400万元人民币以上**；2）**重要设备、材料等货物的采购**，单项合同估算价在 **200万元人民币以上**；3）**勘察、设计、监理等服务的采购**，单项合同估算价在 **100万元人民币以上**。可以不进行招标的情形：涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾；属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工；**需要采用不可替代的专利或者专有技术**；**采购人依法能够自行建设、生产或者提供**；**已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供**；**需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求**。

招投标法中，“视为投标人相互串通投标（暗串）”的六种情形与“属于投标人相互串通投标（明串）”及“弄虚作假骗取中标”如何严格区分？

一建法规每年必考1题（关键看有无人为客观异常巧合 vs 主观协议勾结）：**【视为（推定）投标人相互串通投标（6种异常巧合，口诀“同一人、同单位、同成员、同加密、混装、异常一致/规律性差异”）】**：1）不同投标人的投标文件由**同一单位或者个人编制**；2）不同投标人委托**同一单位或者个人办理投标事宜**；3）不同投标人的投标文件载明的**项目管理成员为同一人**；4）不同投标人的投标文件**异常一致或者投标报价呈规律性差异**；5）不同投标人的投标文件**相互混装**；6）不同投标人的投标保证金从**同一单位或者个人的账户转出**。（若为电子招标中不同投标人从**同一台电脑/同一IP地址/同一加密锁**上传投标文件，同样视为串标）。

施工现场消防安全（动火审批三级制度、灭火器配置、消防通道与临时用房防火间距）及安全警示标志“红、蓝、黄、绿”四色含义是什么？

1）**施工现场三级动火审批制度（一建实务与法规双考）**：①**一级动火**（禁火区域内、油罐油箱、危险性较大的登高焊割等）：由**项目负责人**组织编制防火安全技术方案，填写动火申请表，报**【企业安全管理部门】**审查批准后方可动火；②**二级动火**（具有一定危险因素的非禁火区域、小型油箱、登高焊割）：由**项目责任工程师**组织拟定安全技术措施，填写动火申请表，报**【项目安全管理部门和项目负责人】**审查批准；③**三级动火**（无明显危险因素场所）：由所在**班组**填写动火申请表，经**【项目责任工程师和项目安全管理部门】**审查批准。**动火证当日有效**，若动火地点发生变化，必须重新办理动火审批手续！2）**安全色四色口诀“红禁、蓝令、黄警、绿提”**：红色表示**禁止、停止、消防**；蓝色表示**指令、必须遵守**；黄色表示**警告、注意**；绿色表示**提示、安全状态、通行**。

《民法典》物权编与担保制度在一建法规中的高频考点：不动产物权变动生效时点、建设用地使用权（出让 vs 划拨）、抵押权（可以抵押 vs 不得抵押财产）与保证方式推定（一般保证 vs 连带责任保证）是什么？

1）**不动产物权变动**：经依法登记发生效力（但**不动产转让合同自【合同成立时】即生效**，未办理物权登记不影响合同效力，即“物权变动与债权合同效力分离原则”）。2）**不得抵押的财产（必考）**：土地所有权；宅基地、自留地等集体土地使用权；**学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施**；所有权、使用权不明或有争议的财产；依法被查封、扣押、监管的财产（注意：**正在建造的建筑物、船舶、航空器【可以】抵押**，不动产抵押自登记时设立，动产抵押自合同生效时设立）。3）**《民法典》保证方式重大修改（必考反直觉点）**：当事人在保证合同中对保证方式**没有约定或者约定不明确的，按照【一般保证】承担保证责任**（旧担保法为连带，民法典改为**一般保证**！）；保证期间没有约定或约定不明的，为主债务履行期限届满之日起 **6个月**。

危险性较大的分部分项工程（危大工程）专项施工方案的编制、审核签字及“超过一定规模的危大工程（深基坑≥5m、高大模板≥8m/跨度≥18m、脚手架≥50m）”专家论证流程是什么？

1）**专项施工方案编制与审核签字**：由施工单位组织本单位施工技术、安全、质量等部门专业技术人员编制；实行施工总承包的，专项施工方案应当由**施工总承包单位**组织编制（危大工程实行分包的，专项施工方案可以由相关专业分包单位组织编制）。方案应当由**【施工单位技术负责人】**审核签字、加盖单位公章，并由**【总监理工程师】**审查签字、加盖执业印章后方可实施！2）**超过一定规模的危大工程专家论证**：由**【施工总承包单位】**组织召开专家论证会（专家应当从地方住建主管部门建立的专家库中选取，符合专业要求且人数**不得少于 5名**，与本工程有利害关系的人员不得以专家身份参加）。必须组织专家论证的常见阈值：**深基坑开挖深度 ≥ 5m**；混凝土模板支撑工程搭设高度 **≥ 8m**、搭设跨度 **≥ 18m**、施工总荷载 **≥ 15 kN/m²** 或集中线荷载 **≥ 20 kN/m**；落地式钢管脚手架搭设高度 **≥ 50m**（悬挑式脚手架分段架体搭设高度 **≥ 20m**）。

一级建造师注册执业制度中，初始注册、延续注册（3年）、变更注册、增项注册及建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人的三种法定例外情形是什么？

1）注册有效期为 **3年**（自准予注册之日起算，有效期满需继续执业的应在期满 **30日前** 申请延续注册；初始注册自资格证书签发之日起3年内提出，逾期须符合继续教育要求）；因企业破产倒闭、解除劳动合同等原因，注册证书与执业印章自动**失效**。2）**注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，但有且仅有下列 3 种例外情形（必考）**：①**同一工程相邻分段发包或分期施工的**；②**合同约定的工程验收合格的**；③**因非承包方原因致使工程项目停工超过 120天（含），经建设单位同意的**！注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换；如确需更换，须经**发包方同意**。

在《建设工程项目管理》中，施工方项目经理的权限（“5参与、2授权、1主持、1制定”）与组织结构模式（职能型、线性型、矩阵型）的特点是什么？

1）四种基本组织结构模式：①**职能组织结构**：每个工作部门可能有多个矛盾的指令源（多头领导）；②**线性组织结构**：每一个工作部门只有唯一一个指令源，但在特大组织系统中指令路径过长；③**矩阵组织结构**：指令源有**两个**（纵向职能部门指令与横向项目部指令），分为强矩阵（项目经理权限大于职能经理）、平衡矩阵、弱矩阵（职能经理权限大于项目经理）。2）**项目经理权限口诀“5参与、2授权、1主持、1制定”**：参与项目招标、投标和合同签订；参与组建项目经理部；参与选择并使用具有相应资质的分包人；参与选择物资供应单位；**主持**项目经理部工作；决定授权范围内的项目资金投入和使用；**制定**内部计酬办法；在授权范围内协调与项目有关的内外部关系。

建设工程施工合同索赔（工期索赔与费用索赔）的“28天×3”时效程序，以及不可抗力、不利物质条件、业主原因停工、工程变更下的工期与费用（人工/机械窝工费、利润）索赔承担原则是什么？

1）**索赔三大28天时效**：承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 **28天内** 向监理人递交索赔意向通知书（逾期丧失索赔权！）；发出索赔意向通知书后 **28天内** 提交正式索赔通知书（延续事件在终了后28天内提交最终索赔通知书）；监理人收到索赔通知书后 **42天内**（FIDIC/标准施工合同为42天，建设工程施工合同示范文本GF-2017为 **28天内**）将索赔处理结果答复承包人；承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后 **28天内** 完成赔付。2）**责任分担与利润索赔黄金表**：①**发包人原因（延期提供图纸/场地、设计变更、发包人供应材料延误）**：既可索赔**工期**（若在关键线路或超出总时差），又可索赔**费用**，还可索赔**利润**（但因工程暂停导致的停工/窝工，只赔费用不赔利润！）；②**异常恶劣的气候条件**：**只赔工期，不赔费用，不赔利润**；③**不利物质条件（地下未探明障碍物/文物）或基准日后法律变化**：**只赔工期和费用，不赔利润**；④**不可抗力（各自承担各自损失，工期顺延）**：工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失、运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损害、停工期间应监理人要求照管清理修复工程的费用由**发包人**承担；**承包人的人员伤亡和施工机械设备损坏及停工窝工损失由【承包人自己】承担**；工期顺延（若发包人要求赶工，赶工费由发包人承担）。

施工质量事故处理的基本程序、四种处理方式（返修处理、加固处理、返工处理、限制使用、不作处理、报废处理）及“不作处理”的四种法定情形是什么？

施工质量缺陷与事故处理方式区分：1）**返修处理**：工程某些部分的质量虽未达到规范标准，但经过修补后仍能达到设计要求且**不影响使用功能或外观**（如混凝土表面蜂窝、麻面、裂缝宽度 $\le 0.2\text{mm}$ 表面密封法，宽度 $>0.3\text{mm}$ 压力灌浆法）；2）**加固处理**：主要是针对危及承载力的质量缺陷；3）**返工处理**：当工程质量未达到规定的标准和要求，存在严重质量隐患或无法修补时，推倒重来（如预应力张拉值不足、混凝土强度远低于设计要求且加固不可行）；4）**不作处理（必考4种情形）**：①不影响结构安全、生产工艺和使用要求的轻微缺陷（如后道工序可以弥补消除的前道工序表面轻微不平整）；②后道工序可以弥补的质量缺陷；③**法定检测单位鉴定合格**的；④出现的质量缺陷，经**原设计单位核算仍能满足结构安全和使用功能**的。

建设工程分部工程、分项工程、检验批与单位工程质量验收的组织者、参与人员及验收合格条件分别是什么？

质量验收组织主体从下往上汇总：1）**检验批、分项工程**：由**【专业监理工程师】**组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收（检验批合格条件：主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格，具有完整的施工操作依据、质量检查记录）；2）**分部工程**：由**【总监理工程师】**组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收。注意：其中**【地基与基础、主体结构】**两个关键分部工程，**勘察、设计单位项目负责人**和**施工单位技术、质量部门负责人**也【必须参加】验收！节能分部工程还需设计单位项目负责人参加；3）**单位工程完工自检（预验收）后**：由**【建设单位项目负责人】**组织监理、施工（含分包单位负责人）、设计、勘察等五方责任主体项目负责人进行**单位工程竣工验收**。

建设工程施工现场环境保护（《噪声污染防治法》夜间施工规定）与绿色施工“四节一环保”（节能、节地、节水、节材和环境保护）量化指标是什么？

1）**建筑施工噪声防治**：在噪声敏感建筑物集中区域，**禁止夜间（晚 22:00 至次日晨 6:00 之间）**进行产生噪声的建筑施工作业；但**抢修、抢险施工作业，因生产工艺要求或者其他特殊需要必须连续施工作业的除外**！因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住建、环保主管部门或者指定部门的**证明**，并在施工现场显著位置**公示或者以其他方式公告附近居民**。2）**绿色施工量化指标**：临时设施占地面积有效利用率大于 **90%**；施工现场 **500公里以内** 生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的 **70%以上**；现场夜间室外照明灯加设灯罩，透光方向集中在施工范围。

《民法典》与《保障农民工工资支付条例》中，建设工程施工合同无效的四种法定情形、实际施工人利益保护及建设工程价款优先受偿权的行使期限（18个月）是什么？

1）**建设工程施工合同无效的法定情形**：①承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的（但在**竣工前取得相应资质等级**的，不按无效处理！）；②没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的（挂靠）；③建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的；④承包人非法转包、违法分包建设工程的。合同无效但建设工程**经验收合格**的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人！2）**建设工程价款优先受偿权（第807条及司法解释）**：优先级**高于抵押权和其他债权**；装饰装修工程承包人也享有优先受偿权；优先受偿权的范围限于承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，**不包括承包人因发包人违约所造成的损失（违约金/利息）**；行使期限自**发包人应当给付建设工程价款之日**起算，最长不得超过 **18个月**，且当事人预先约定放弃或限制优先受偿权损害建筑工人利益的无效！

劳动合同法在一建法规中的高频数字：建立劳动关系时点、订立书面劳动合同期限（1个月内）、双倍工资、试用期上限（1/2/6个月）及经济补偿金 `N` 与违法解除赔偿金 `2N` 是什么？

1）用人单位自**【用工之日】**起即与劳动者建立劳动关系；应当自用工之日起 **1个月内** 订立书面劳动合同（超过1个月不满1年未订立的，每月支付 **2倍工资**；满1年未订立的，视为已订立**无固定期限劳动合同**）。2）**试用期上限（同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期）**：劳动合同期限 3个月以上不满1年的，试用期不得超过 **1个月**；1年以上不满3年的，试用期不得超过 **2个月**；3年以上固定期限和无固定期限的，试用期不得超过 **6个月**；以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限**不满 3个月的，不得约定试用期**！试用期工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的 **80%**，且不得低于用人单位所在地最低工资标准。

建设工程施工担保中，投标担保、履约担保（银行保函、担保公司担保书、质量保证金）、预付款担保与支付担保（发包人向承包人提供，对等原则）的核心规定是什么？

1）**预付款担保**：由**承包人**在收到预付款的同时向发包人提交，担保金额通常与发包人的预付款是**等值的**；预付款一般在工程款支付中按比例扣回，因此**预付款担保的担保金额也随预付款的扣回而相应逐月递减**！2）**支付担保**：是**【发包人（业主）】**向承包人提供的保证按期支付工程款的担保，是中标人要求提交履约担保的**对等条件**，担保额度一般为工程合同总金额的 **20%～25%**（国内最新推行过程结算下不超过合同总额10%）。

双代号网络图与双代号时标网络图（带波形线）中，虚箭线（虚工作）的三大作用是什么？如何在双代号时标网络图上秒看自由时差（FF）、总时差（TF）与关键线路？

1）**双代号网络图中虚箭线（既不消耗时间也不消耗资源）的三大作用**：**联系作用、区分作用、断路作用**。2）**双代号时标网络图秒杀法则（一建管理与实务必考）**：①图中每条箭线上的**波形线水平投影长度**直接表示该工作的**自由时差 $FF$**（若工作箭线上没有波形线，则 $FF = 0$，但需注意与紧后工作之间的时间间隔 $LAG_{i,j}$）；②**从终点节点逆着箭线方向走到起点节点，自始至终不出现波形线的线路即为【关键线路】**！③某工作 $i$ 的**总时差 $TF_i$** 计算口诀：**“从本工作出发到终点节点的所有线路中，各条线路上波形线长度之和的【最小值】”**（递推公式：$TF_i = \min\{LAG_{i,j} + TF_j\}$）。

施工合同索赔计算中，当发生业主原因导致的人员窝工和施工机械闲置（窝工）时，窝工费标准如何计算（自有机械 vs 租赁机械）？

一建实务案例必考细节：在工程暂停/停工索赔中，**绝对不能按正常施工的台班单价和正常人工工日单价直接乘以停工天数**！1）**人工窝工费**：按**窝工工日单价（降效补贴标准）**乘以窝工工日数计算；2）**施工机械窝工费**：若为**【租赁机械】**，按**实际机械租赁费**计算；若为承包人**【自有机械】**，按**台班折旧费**计算（绝不能算入台班燃料动力费、大修理费和机上人工费！）。

施工安全技术交底、班前安全活动与安全生产教育培训（企业级、项目级、班组级“三级安全教育”）的核心要求是什么？

1）**三级安全教育**：新进场工人必须接受**公司（企业）级、项目（工地）级、班组级**三级安全教育培训，经考核合格后方可上岗；特种作业人员（电工、焊工、架子工、起重信号司索工、建筑起重机械司机与安装拆卸工等）必须经专门安全作业培训，取得省级住建主管部门颁发的**《建筑施工特种作业操作资格证书》**后方可上岗（资格证书全国通用，有效期2年，每2年复审1次）。2）**安全技术交底**：必须在分部分项工程**施工前**，由**项目技术人员（施工员/专业工程师）**向施工班组、作业人员进行书面交底，履行**交底人与被交底人双方签字**手续并留存归档。

工程监理制度中，必须实行监理的建设工程范围（成片开发住宅小区 ≥ 5万平方米、总投资 ≥ 3000万元）、工程监理工作依据及“工程监理通知单 vs 工程暂停令”的签发权限是什么？

1）必须实行监理的范围：国家重点建设工程；大中型公用事业工程（项目总投资额在 **3000万元以上**）；**成片开发建设的住宅小区工程（建筑面积在 5万平方米以上）**；利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；**学校、影剧院、体育场馆项目（不论投资规模大小，必须实行监理！）**。2）**监理签发安全隐患指令的三个梯度**：①发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位**整改**（专业监理工程师或总监签发《监理通知单》）；②**情况严重的**，应当要求施工单位**暂时停止施工，并及时报告【建设单位】**（必须由**【总监理工程师】**签发《工程暂停令》）；③施工单位**拒不整改或者不停止施工的**，工程监理单位应当及时向**【有关主管部门】**报告！

建设工程竣工验收备案时限（自竣工验收合格之日起15日内）、城建档案移交期限及规划、消防、环保、节能专项验收合格规定是什么？

1）**竣工验收法定条件**：完成建设工程设计和合同约定的各项内容；有完整的技术档案和施工管理资料；有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；有**施工单位签署的工程保修书**。2）**竣工验收备案时限**：**【建设单位】**应当自建设工程**竣工验收合格之日起 15日内**，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门**备案**。3）**城建档案移交**：施工单位应将本单位形成的工程文件立卷后向**建设单位**移交；建设单位应当在工程**竣工验收后 3个月内**，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。

《建筑法》与《建设工程质量管理条例》中，施工许可证的申请主体、法定延期次数与期限、中止施工报告以及建设工程最低保修期限（地基基础主体、防水、供热供冷、管线装修）是多少？

1）**施工许可证**：由**【建设单位（业主）】**在开工前向工程所在地县级以上住建主管部门申请领取；建设单位应当自领取施工许可证之日起 **3个月内** 开工；因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，延期以**两次为限，每次不超过 3个月**；在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起 **1个月内** 向发证机关报告，中止施工**满 1年** 的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关**核验施工许可证**（注意：批准开工报告的建筑工程因故不能按期开工超过 **6个月** 的，应当重新办理开工报告的批准手续）。2）**建设工程最低保修期限（自【竣工验收合格之日】起算，必背）**：①基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为**设计文件规定的该工程的合理使用年限**；②**屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏**，为 **5年**；③供热与供冷系统，为 **2个采暖期、供冷期**；④电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为 **2年**。

最新《建设工程项目管理》大纲中，ISO 9001 质量管理七项原则、卓越绩效管理模式、建筑信息模型（BIM 3D/4D/5D）与智慧工地、智能建造的核心考点是什么？

1）**质量管理七项原则**：以顾客为关注焦点、领导作用、全员积极参与、过程方法、改进、循证决策、关系管理；2）**BIM 五维应用**：3D（三维几何空间模型，用于碰撞检查与可视化交底）→ **4D（3D + 时间进度维度，实现施工进度动态模拟）** → **5D（4D + 成本造价维度，实现工程量自动汇总、资金计划与多算对比）**；3）**装配式混凝土建筑（PC构件）施工管理**：预制构件生产前应编制生产方案，首件构件需进行**首件验收**；灌浆套筒连接应采用**压浆法从下口灌注，当浆料从上口流出后应及时封堵**，灌浆料拌合后应在 **30min 内** 用完，环境温度低于 **5℃** 时不宜施工（否则需采取保温措施）。

招投标程序中，资格预审文件/招标文件发售期、自招标文件发出至投标截止最短时间、投标保证金上限与有效期、履约保证金上限及质量保证金预留比例各是多少？

一建必考数字汇总：1）资格预审文件/招标文件发售期不得少于 **5日**；澄清或修改影响投标文件编制的，应在投标截止至少 **15日前** 书面通知；自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于 **20日**！2）**投标保证金**：不得超过招标项目估算价的 **2%**（施工最高不得超过 **80万元**，勘察设计最高10万元），且投标保证金有效期应当**与投标有效期一致**；招标人最迟应在书面合同签订后 **5日内** 向中标人和未中标人退还投标保证金及**银行同期存款利息**。3）中标通知书发出之日起 **30日内** 订立书面合同；**履约保证金**不得超过中标合同金额的 **10%**；**工程质量保证金（缺陷责任期保修押金）**总预留比例不得高于工程价款结算总额的 **3%**（缺陷责任期一般为1年，最长不超过 **2年**，自【工程通过竣工验收之日】起算）。

建设工程项目风险管理流程（识别→评估→应对→监控）及风险等级矩阵（概率×损失量 = 1～5级）与施工风险的四大类型（组织风险、经济与管理风险、工程环境风险、技术风险）如何区分？

施工风险四大类型高频易混点：1）**组织风险**：与**人的能力、经验、知识水平**及组织设计有关（如：承包商管理人员和一般技工的**知识、经验和能力**、施工机械操作人员的知识经验和能力、损失控制和安全管理人员的知识经验和能力）；2）**经济与管理风险**：宏观经济与合同管理资金相关（如：工程资金供应条件、合同风险、**现场与公用防火设施的可用性及其数量**、**事故防范措施和计划**、**人身安全控制计划**、信息安全控制计划——注意：带“计划、设施、可用性”的全属经济与管理风险！）；3）**工程环境风险**：自然灾害、地质水文气象条件、引起火灾和爆炸的因素；4）**技术风险**：工程勘测资料和有关文件、工程设计文件、工程施工方案、**工程物资（材料）、工程机械**。

国际工程常用合同条件（FIDIC 四大彩虹书：《施工合同条件》新红皮书、《生产设备和设计-施工合同条件》新黄皮书、《设计采购施工/交钥匙项目合同条件》银皮书、《简明合同格式》绿皮书）的计价方式与风险分配是什么？

1）**《施工合同条件》（新红皮书）**：由**发包人（雇主）或其委托的工程师提供设计**，承包商只负责按图施工，采用**【单价合同（工程量清单计价，按实际完成工程量乘以单价结算）】**，由工程师管理合同并签发支付证书；2）**《生产设备和设计-施工合同条件》（新黄皮书）**：由承包商根据雇主的要求进行设计、制造设备并施工，采用**【总价合同】**，按里程碑分期支付，业主风险相对较小；3）**《设计采购施工（EPC）/交钥匙项目合同条件》（银皮书）**：承包商承担全部设计、采购和施工，并提供一个配备完善的设施（“转动钥匙”即可运行），采用**【固定总价合同】**，**绝大多数风险（包括不可预见的地下工程地质风险！）均由承包商承担**，且银皮书中没有独立的“工程师（Engineer）”角色，由业主代表直接管理。

建设工程纠纷解决的四种途径（和解、调解、仲裁、民事诉讼）中，“或裁或审、一裁终局”原则、专属管辖（不动产所在地法院）与普通诉讼时效（3年）是什么？

1）**建设工程施工合同纠纷管辖权**：按照**【不动产纠纷】适用专属管辖**，由**【工程所在地人民法院】**管辖（不能由原告或被告住所地法院管辖，但当事人仍可通过有效书面仲裁协议选择任意仲裁委员会仲裁！）。2）**仲裁三大基本制度**：①**协议仲裁制度**（无有效书面仲裁协议则仲裁委不予受理，且“**或裁或审**”——有效仲裁协议排除法院管辖权，但若约定“既可向某仲裁委申请仲裁，又可向法院起诉”，该仲裁协议**无效**！）；②**排除法院管辖制度**；③**一裁终局制度**（裁决自作出之日起发生法律效力，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向法院起诉均不予受理，但可在收到裁决书之日起 **6个月内** 向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决）。3）**普通诉讼时效**：**3年**（自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算；最长保护期自权利受到损害之日起 **20年**）。

一级建造师（一建）执业资格考试（一）：建设工程法规及相关知识 & 建设工程项目管理（招投标法、合同索赔、双代号时标网络图、安全质量事故）

覆盖一级建造师（一建）公共课《建设工程法规及相关知识》与《建设工程项目管理》高频考点：建造师注册执业、必须招标范围与投标保证金、总分包连带责任、工程质量保修最低期限、生产安全事故四级划分、双代号时标网络图波形线与工期费用索赔。

Level: intermediate
Languages: zh → zh
Cards: 32
Markdown: 一级建造师（一建）执业资格考试（一）：建设工程法规及相关知识 & 建设工程项目管理（招投标法、合同索赔、双代号时标网络图、安全质量事故） (.md)

Flashcards (32)

#	Front (Term / Question)	Back (Definition / Answer)
1	建设工程总承包与分包制度中，“转包”、“违法分包”与“挂靠（借用资质）”的界定标准及法定连带责任是什么？	1）转包（全部甩手）：承包单位承包工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部工程转给他人，或者将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包（包括母公司承接后交由全资子公司施工！）。2）违法分包（口诀“无资质、未认可、主体分、再分包”）：①总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位或个人；②建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可（注意：劳务作业分包无需建设单位认可！），承包单位将其承包的部分工程交由其他单位完成；③施工总承包单位将施工总承包合同范围内工程主体结构的施工分包给其他单位（钢结构工程除外）；④专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包（层层分包），或劳务分包单位再分包。总承包单位与分包单位就分包工程对建设单位承担【连带责任】！
2	流水施工进度计划（一建管理与实务必考计算）中，等节奏流水、异节奏流水（异步距 vs 成倍节拍流水最大公约数法）与无节奏流水（“累加数列错位相减取大差法”求流水步距 K）的总工期计算公式是什么？	1）无节奏流水施工（及异步距异节奏流水）求流水步距 $K$ 与总工期 $T$（潘特考夫斯基法，必考计算）：第一步，对每个施工过程在各施工段上的流水节拍依次求累加数列；第二步，相邻两个施工过程的累加数列错位相减；第三步，在差数列中取最大值（大差）即为相邻两施工过程的流水步距 $K_{i,i+1}$；第四步，总工期 $T = \sum K + \sum t_n + \sum Z - \sum C$（即所有流水步距之和 + 最后一个施工过程在各施工段的流水节拍之和 + 间歇时间之和 - 提前插入搭接时间之和）。2）加快的成倍节拍流水施工：先求各施工过程流水节拍的最大公约数 $K_0$ 作为共同流水步距；每个施工过程所需的专业工作队数 $b_i = t_i / K_0$，专业工作队总数 $N' = \sum b_i$（注意：$N' > n$）；总工期 $T = (m + N' - 1) \times K_0 + \sum Z - \sum C$（其中 $m$ 为施工段数）。
3	《生产安全事故报告和调查处理条例》中，生产安全事故的四个等级划分标准（死亡人数、重伤人数/急性工业中毒、直接经济损失：“3-1-3，1-5-1，1-5-1”临界值从严原则）及上报时限是什么？	安全事故四级划分（满足任一指标即按高一档定级，节点临界值遵循“从严从重（包含本数）”原则）：1）特别重大事故：造成 30人以上死亡，或者 100人以上重伤（包括急性工业中毒），或者 1亿元以上直接经济损失；2）重大事故：10人以上30人以下死亡，或者 50人以上100人以下重伤，或者 5000万元以上1亿元以下直接经济损失；3）较大事故：3人以上10人以下死亡，或者 10人以上50人以下重伤，或者 1000万元以上5000万元以下直接经济损失；4）一般事故：3人以下死亡，或者 10人以下重伤，或者 1000万元以下直接经济损失。上报时限（“民1官2”）：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1小时内向事故发生地县级以上政府安监部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告；安监部门逐级上报，每级时间不超过 2小时。
4	施工项目目标动态控制的纠偏措施（组织措施、管理措施/合同措施、经济措施、技术措施）如何准确归类？	一建管理每年必考3-4题的“四大措施”秒杀判别词：1）组织措施（最重要、最优先的前提保障）：但凡与“人、部门、分工、流程、会议、制度、定岗定责、更换项目经理/人员、调整组织结构”有关的，全部选组织措施！2）管理措施（含合同措施）：与“管理方法、管理手段、强化合同管理、索赔管理、改变承发包模式、风险管理、应用网络计划技术/BIM信息化技术”有关的，选管理措施；3）经济措施：与“钱、资金、资源投入、经济激励/奖惩、落实加快施工所需的资金、审核工程量和付款签证”有关的，选经济措施；4）技术措施：与“设计理念、设计方案、施工方案、施工方法、施工机械选型、改变施工机具或建筑材料”有关的，选技术措施。
5	职业健康安全管理中，“三同时”制度、安全生产许可证有效期（3年）、“安管人员”三类人员（A证/B证/C证）及特种作业人员持证上岗规定是什么？	1）“三同时”制度：建设项目的安全设施和职业病防护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（安全设施投资应当纳入建设项目概算）。2）安全生产许可证：施工企业向省级以上住建主管部门申请，有效期为 3年，期满前 3个月办理延期手续；企业在有效期内严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期 3年。3）建筑施工企业“安管人员”三类证书：A证（企业主要负责人）、B证（项目负责人 / 建造师）、C证（专职安全生产管理人员）。
6	工程项目成本管理流程（预测、计划、控制、核算、分析、考核）的先后顺序及成本分析“因素分析法（连环置换法：产量→单价→损耗率）”的计算规则是什么？	1）成本管理六大环节逻辑顺序（口诀“预计控核分考”）：成本预测 → 成本计划（是设立目标成本的依据，是成本控制和核算的基础） → 成本控制 → 成本核算（对施工成本进行确认和计量，分形象进度、产值统计、成本归集“三同步”） → 成本分析 → 成本考核。2）因素分析法（连环置换法，必考计算）：严格按照题干规定的替换顺序：【先换实物量（工程量/产量），再换价值量（单价），最后换比率（损耗率）】！每次只将一个因素由“目标值”替换为“实际值”，并将替换后的乘积与紧挨着的前一次计算结果相减（不能每次都和最初的目标总值相减！），所得差额即为该单一因素变化对总成本的影响额。
7	全面质量管理（TQM）PDCA 循环（计划 Plan、实施 Do、检查 Check、处置 Action）与施工质量控制“三阶段控制原理（事前控制、事中控制、事后控制）”的对应内容是什么？	1）PDCA 循环：①P（Plan 计划）：明确质量目标并制定实现目标的行动方案（两步）；②D（Do 实施）：行动方案的交底和按计划展开具体作业技术活动；③C（Check 检查）：作业者自检、互检和专职管理者专检（“三检制”），检查是否严格执行了计划方案以及计划执行的结果是否满足质量标准；④A（Action 处置）：纠偏（采取应急措施消除当前质量偏差）和预防（总结经验教训纳入标准制度，进入下一个PDCA循环）。2）三阶段控制：事前控制（编制施工组织设计/质量计划、审查分包资质、材料进场复检、测量控制网复核）；事中控制（工序交接检查、隐蔽工程验收、旁站巡视平行检验）；事后控制（联动试车、质量验收与缺陷整改）。
8	在一级建造师《建设工程法规》中，建设工程必须进行招标的项目范围与规模标准（400万、200万、100万）及可以不进行招标的情形是什么？	在必须招标的工程建设项目范围内（大型基础设施公用事业项目、全部或部分使用国有资金投资或国家融资项目、使用国际组织或外国政府贷款援助资金项目），达到下列规模标准之一的必须招标：1）施工单项合同估算价在 400万元人民币以上；2）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 200万元人民币以上；3）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 100万元人民币以上。可以不进行招标的情形：涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾；属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工；需要采用不可替代的专利或者专有技术；采购人依法能够自行建设、生产或者提供；已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求。
9	招投标法中，“视为投标人相互串通投标（暗串）”的六种情形与“属于投标人相互串通投标（明串）”及“弄虚作假骗取中标”如何严格区分？	一建法规每年必考1题（关键看有无人为客观异常巧合 vs 主观协议勾结）：【视为（推定）投标人相互串通投标（6种异常巧合，口诀“同一人、同单位、同成员、同加密、混装、异常一致/规律性差异”）】：1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；5）不同投标人的投标文件相互混装；6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。（若为电子招标中不同投标人从同一台电脑/同一IP地址/同一加密锁上传投标文件，同样视为串标）。
10	施工现场消防安全（动火审批三级制度、灭火器配置、消防通道与临时用房防火间距）及安全警示标志“红、蓝、黄、绿”四色含义是什么？	1）施工现场三级动火审批制度（一建实务与法规双考）：①一级动火（禁火区域内、油罐油箱、危险性较大的登高焊割等）：由项目负责人组织编制防火安全技术方案，填写动火申请表，报【企业安全管理部门】审查批准后方可动火；②二级动火（具有一定危险因素的非禁火区域、小型油箱、登高焊割）：由项目责任工程师组织拟定安全技术措施，填写动火申请表，报【项目安全管理部门和项目负责人】审查批准；③三级动火（无明显危险因素场所）：由所在班组填写动火申请表，经【项目责任工程师和项目安全管理部门】审查批准。动火证当日有效，若动火地点发生变化，必须重新办理动火审批手续！2）安全色四色口诀“红禁、蓝令、黄警、绿提”：红色表示禁止、停止、消防；蓝色表示指令、必须遵守；黄色表示警告、注意；绿色表示提示、安全状态、通行。
11	《民法典》物权编与担保制度在一建法规中的高频考点：不动产物权变动生效时点、建设用地使用权（出让 vs 划拨）、抵押权（可以抵押 vs 不得抵押财产）与保证方式推定（一般保证 vs 连带责任保证）是什么？	1）不动产物权变动：经依法登记发生效力（但不动产转让合同自【合同成立时】即生效，未办理物权登记不影响合同效力，即“物权变动与债权合同效力分离原则”）。2）不得抵押的财产（必考）：土地所有权；宅基地、自留地等集体土地使用权；学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施；所有权、使用权不明或有争议的财产；依法被查封、扣押、监管的财产（注意：正在建造的建筑物、船舶、航空器【可以】抵押，不动产抵押自登记时设立，动产抵押自合同生效时设立）。3）《民法典》保证方式重大修改（必考反直觉点）：当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照【一般保证】承担保证责任（旧担保法为连带，民法典改为一般保证！）；保证期间没有约定或约定不明的，为主债务履行期限届满之日起 6个月。
12	危险性较大的分部分项工程（危大工程）专项施工方案的编制、审核签字及“超过一定规模的危大工程（深基坑≥5m、高大模板≥8m/跨度≥18m、脚手架≥50m）”专家论证流程是什么？	1）专项施工方案编制与审核签字：由施工单位组织本单位施工技术、安全、质量等部门专业技术人员编制；实行施工总承包的，专项施工方案应当由施工总承包单位组织编制（危大工程实行分包的，专项施工方案可以由相关专业分包单位组织编制）。方案应当由【施工单位技术负责人】审核签字、加盖单位公章，并由【总监理工程师】审查签字、加盖执业印章后方可实施！2）超过一定规模的危大工程专家论证：由【施工总承包单位】组织召开专家论证会（专家应当从地方住建主管部门建立的专家库中选取，符合专业要求且人数不得少于 5名，与本工程有利害关系的人员不得以专家身份参加）。必须组织专家论证的常见阈值：深基坑开挖深度 ≥ 5m；混凝土模板支撑工程搭设高度 ≥ 8m、搭设跨度 ≥ 18m、施工总荷载 ≥ 15 kN/m² 或集中线荷载 ≥ 20 kN/m；落地式钢管脚手架搭设高度 ≥ 50m（悬挑式脚手架分段架体搭设高度 ≥ 20m）。
13	一级建造师注册执业制度中，初始注册、延续注册（3年）、变更注册、增项注册及建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人的三种法定例外情形是什么？	1）注册有效期为 3年（自准予注册之日起算，有效期满需继续执业的应在期满 30日前申请延续注册；初始注册自资格证书签发之日起3年内提出，逾期须符合继续教育要求）；因企业破产倒闭、解除劳动合同等原因，注册证书与执业印章自动失效。2）注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，但有且仅有下列 3 种例外情形（必考）：①同一工程相邻分段发包或分期施工的；②合同约定的工程验收合格的；③因非承包方原因致使工程项目停工超过 120天（含），经建设单位同意的！注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换；如确需更换，须经发包方同意。
14	在《建设工程项目管理》中，施工方项目经理的权限（“5参与、2授权、1主持、1制定”）与组织结构模式（职能型、线性型、矩阵型）的特点是什么？	1）四种基本组织结构模式：①职能组织结构：每个工作部门可能有多个矛盾的指令源（多头领导）；②线性组织结构：每一个工作部门只有唯一一个指令源，但在特大组织系统中指令路径过长；③矩阵组织结构：指令源有两个（纵向职能部门指令与横向项目部指令），分为强矩阵（项目经理权限大于职能经理）、平衡矩阵、弱矩阵（职能经理权限大于项目经理）。2）项目经理权限口诀“5参与、2授权、1主持、1制定”：参与项目招标、投标和合同签订；参与组建项目经理部；参与选择并使用具有相应资质的分包人；参与选择物资供应单位；主持项目经理部工作；决定授权范围内的项目资金投入和使用；制定内部计酬办法；在授权范围内协调与项目有关的内外部关系。
15	建设工程施工合同索赔（工期索赔与费用索赔）的“28天×3”时效程序，以及不可抗力、不利物质条件、业主原因停工、工程变更下的工期与费用（人工/机械窝工费、利润）索赔承担原则是什么？	1）索赔三大28天时效：承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28天内向监理人递交索赔意向通知书（逾期丧失索赔权！）；发出索赔意向通知书后 28天内提交正式索赔通知书（延续事件在终了后28天内提交最终索赔通知书）；监理人收到索赔通知书后 42天内（FIDIC/标准施工合同为42天，建设工程施工合同示范文本GF-2017为 28天内）将索赔处理结果答复承包人；承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后 28天内完成赔付。2）责任分担与利润索赔黄金表：①发包人原因（延期提供图纸/场地、设计变更、发包人供应材料延误）：既可索赔工期（若在关键线路或超出总时差），又可索赔费用，还可索赔利润（但因工程暂停导致的停工/窝工，只赔费用不赔利润！）；②异常恶劣的气候条件：只赔工期，不赔费用，不赔利润；③不利物质条件（地下未探明障碍物/文物）或基准日后法律变化：只赔工期和费用，不赔利润；④不可抗力（各自承担各自损失，工期顺延）：工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失、运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损害、停工期间应监理人要求照管清理修复工程的费用由发包人承担；承包人的人员伤亡和施工机械设备损坏及停工窝工损失由【承包人自己】承担；工期顺延（若发包人要求赶工，赶工费由发包人承担）。
16	施工质量事故处理的基本程序、四种处理方式（返修处理、加固处理、返工处理、限制使用、不作处理、报废处理）及“不作处理”的四种法定情形是什么？	施工质量缺陷与事故处理方式区分：1）返修处理：工程某些部分的质量虽未达到规范标准，但经过修补后仍能达到设计要求且不影响使用功能或外观（如混凝土表面蜂窝、麻面、裂缝宽度 $\le 0.2\text{mm}$ 表面密封法，宽度 gt;0.3\text{mm}$ 压力灌浆法）；2）加固处理：主要是针对危及承载力的质量缺陷；3）返工处理：当工程质量未达到规定的标准和要求，存在严重质量隐患或无法修补时，推倒重来（如预应力张拉值不足、混凝土强度远低于设计要求且加固不可行）；4）不作处理（必考4种情形）：①不影响结构安全、生产工艺和使用要求的轻微缺陷（如后道工序可以弥补消除的前道工序表面轻微不平整）；②后道工序可以弥补的质量缺陷；③法定检测单位鉴定合格的；④出现的质量缺陷，经原设计单位核算仍能满足结构安全和使用功能的。
17	建设工程分部工程、分项工程、检验批与单位工程质量验收的组织者、参与人员及验收合格条件分别是什么？	质量验收组织主体从下往上汇总：1）检验批、分项工程：由【专业监理工程师】组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收（检验批合格条件：主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格，具有完整的施工操作依据、质量检查记录）；2）分部工程：由【总监理工程师】组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收。注意：其中【地基与基础、主体结构】两个关键分部工程，勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人也【必须参加】验收！节能分部工程还需设计单位项目负责人参加；3）单位工程完工自检（预验收）后：由【建设单位项目负责人】组织监理、施工（含分包单位负责人）、设计、勘察等五方责任主体项目负责人进行单位工程竣工验收。
18	建设工程施工现场环境保护（《噪声污染防治法》夜间施工规定）与绿色施工“四节一环保”（节能、节地、节水、节材和环境保护）量化指标是什么？	1）建筑施工噪声防治：在噪声敏感建筑物集中区域，禁止夜间（晚 22:00 至次日晨 6:00 之间）进行产生噪声的建筑施工作业；但抢修、抢险施工作业，因生产工艺要求或者其他特殊需要必须连续施工作业的除外！因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住建、环保主管部门或者指定部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。2）绿色施工量化指标：临时设施占地面积有效利用率大于 90%；施工现场 500公里以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的 70%以上；现场夜间室外照明灯加设灯罩，透光方向集中在施工范围。
19	《民法典》与《保障农民工工资支付条例》中，建设工程施工合同无效的四种法定情形、实际施工人利益保护及建设工程价款优先受偿权的行使期限（18个月）是什么？	1）建设工程施工合同无效的法定情形：①承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的（但在竣工前取得相应资质等级的，不按无效处理！）；②没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的（挂靠）；③建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的；④承包人非法转包、违法分包建设工程的。合同无效但建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人！2）建设工程价款优先受偿权（第807条及司法解释）：优先级高于抵押权和其他债权；装饰装修工程承包人也享有优先受偿权；优先受偿权的范围限于承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失（违约金/利息）；行使期限自发包人应当给付建设工程价款之日起算，最长不得超过 18个月，且当事人预先约定放弃或限制优先受偿权损害建筑工人利益的无效！
20	劳动合同法在一建法规中的高频数字：建立劳动关系时点、订立书面劳动合同期限（1个月内）、双倍工资、试用期上限（1/2/6个月）及经济补偿金 `N` 与违法解除赔偿金 `2N` 是什么？	1）用人单位自【用工之日】起即与劳动者建立劳动关系；应当自用工之日起 1个月内订立书面劳动合同（超过1个月不满1年未订立的，每月支付 2倍工资；满1年未订立的，视为已订立无固定期限劳动合同）。2）试用期上限（同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期）：劳动合同期限 3个月以上不满1年的，试用期不得超过 1个月；1年以上不满3年的，试用期不得超过 2个月；3年以上固定期限和无固定期限的，试用期不得超过 6个月；以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满 3个月的，不得约定试用期！试用期工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的 80%，且不得低于用人单位所在地最低工资标准。
21	建设工程施工担保中，投标担保、履约担保（银行保函、担保公司担保书、质量保证金）、预付款担保与支付担保（发包人向承包人提供，对等原则）的核心规定是什么？	1）预付款担保：由承包人在收到预付款的同时向发包人提交，担保金额通常与发包人的预付款是等值的；预付款一般在工程款支付中按比例扣回，因此预付款担保的担保金额也随预付款的扣回而相应逐月递减！2）支付担保：是【发包人（业主）】向承包人提供的保证按期支付工程款的担保，是中标人要求提交履约担保的对等条件，担保额度一般为工程合同总金额的 20%～25%（国内最新推行过程结算下不超过合同总额10%）。
22	双代号网络图与双代号时标网络图（带波形线）中，虚箭线（虚工作）的三大作用是什么？如何在双代号时标网络图上秒看自由时差（FF）、总时差（TF）与关键线路？	1）双代号网络图中虚箭线（既不消耗时间也不消耗资源）的三大作用：联系作用、区分作用、断路作用。2）双代号时标网络图秒杀法则（一建管理与实务必考）：①图中每条箭线上的波形线水平投影长度直接表示该工作的自由时差 $FF$（若工作箭线上没有波形线，则 $FF = 0$，但需注意与紧后工作之间的时间间隔 $LAG_{i,j}$）；②从终点节点逆着箭线方向走到起点节点，自始至终不出现波形线的线路即为【关键线路】！③某工作 $i$ 的总时差 $TF_i$ 计算口诀：“从本工作出发到终点节点的所有线路中，各条线路上波形线长度之和的【最小值】”（递推公式：$TF_i = \min\{LAG_{i,j} + TF_j\}$）。
23	施工合同索赔计算中，当发生业主原因导致的人员窝工和施工机械闲置（窝工）时，窝工费标准如何计算（自有机械 vs 租赁机械）？	一建实务案例必考细节：在工程暂停/停工索赔中，绝对不能按正常施工的台班单价和正常人工工日单价直接乘以停工天数！1）人工窝工费：按窝工工日单价（降效补贴标准）乘以窝工工日数计算；2）施工机械窝工费：若为【租赁机械】，按实际机械租赁费计算；若为承包人【自有机械】，按台班折旧费计算（绝不能算入台班燃料动力费、大修理费和机上人工费！）。
24	施工安全技术交底、班前安全活动与安全生产教育培训（企业级、项目级、班组级“三级安全教育”）的核心要求是什么？	1）三级安全教育：新进场工人必须接受公司（企业）级、项目（工地）级、班组级三级安全教育培训，经考核合格后方可上岗；特种作业人员（电工、焊工、架子工、起重信号司索工、建筑起重机械司机与安装拆卸工等）必须经专门安全作业培训，取得省级住建主管部门颁发的《建筑施工特种作业操作资格证书》后方可上岗（资格证书全国通用，有效期2年，每2年复审1次）。2）安全技术交底：必须在分部分项工程施工前，由项目技术人员（施工员/专业工程师）向施工班组、作业人员进行书面交底，履行交底人与被交底人双方签字手续并留存归档。
25	工程监理制度中，必须实行监理的建设工程范围（成片开发住宅小区 ≥ 5万平方米、总投资 ≥ 3000万元）、工程监理工作依据及“工程监理通知单 vs 工程暂停令”的签发权限是什么？	1）必须实行监理的范围：国家重点建设工程；大中型公用事业工程（项目总投资额在 3000万元以上）；成片开发建设的住宅小区工程（建筑面积在 5万平方米以上）；利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；学校、影剧院、体育场馆项目（不论投资规模大小，必须实行监理！）。2）监理签发安全隐患指令的三个梯度：①发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改（专业监理工程师或总监签发《监理通知单》）；②情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告【建设单位】（必须由【总监理工程师】签发《工程暂停令》）；③施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向【有关主管部门】报告！
26	建设工程竣工验收备案时限（自竣工验收合格之日起15日内）、城建档案移交期限及规划、消防、环保、节能专项验收合格规定是什么？	1）竣工验收法定条件：完成建设工程设计和合同约定的各项内容；有完整的技术档案和施工管理资料；有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；有施工单位签署的工程保修书。2）竣工验收备案时限：【建设单位】应当自建设工程竣工验收合格之日起 15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。3）城建档案移交：施工单位应将本单位形成的工程文件立卷后向建设单位移交；建设单位应当在工程竣工验收后 3个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。
27	《建筑法》与《建设工程质量管理条例》中，施工许可证的申请主体、法定延期次数与期限、中止施工报告以及建设工程最低保修期限（地基基础主体、防水、供热供冷、管线装修）是多少？	1）施工许可证：由【建设单位（业主）】在开工前向工程所在地县级以上住建主管部门申请领取；建设单位应当自领取施工许可证之日起 3个月内开工；因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，延期以两次为限，每次不超过 3个月；在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起 1个月内向发证机关报告，中止施工满 1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证（注意：批准开工报告的建筑工程因故不能按期开工超过 6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续）。2）建设工程最低保修期限（自【竣工验收合格之日】起算，必背）：①基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5年；③供热与供冷系统，为 2个采暖期、供冷期；④电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为 2年。
28	最新《建设工程项目管理》大纲中，ISO 9001 质量管理七项原则、卓越绩效管理模式、建筑信息模型（BIM 3D/4D/5D）与智慧工地、智能建造的核心考点是什么？	1）质量管理七项原则：以顾客为关注焦点、领导作用、全员积极参与、过程方法、改进、循证决策、关系管理；2）BIM 五维应用：3D（三维几何空间模型，用于碰撞检查与可视化交底）→ 4D（3D + 时间进度维度，实现施工进度动态模拟） → 5D（4D + 成本造价维度，实现工程量自动汇总、资金计划与多算对比）；3）装配式混凝土建筑（PC构件）施工管理：预制构件生产前应编制生产方案，首件构件需进行首件验收；灌浆套筒连接应采用压浆法从下口灌注，当浆料从上口流出后应及时封堵，灌浆料拌合后应在 30min 内用完，环境温度低于 5℃ 时不宜施工（否则需采取保温措施）。
29	招投标程序中，资格预审文件/招标文件发售期、自招标文件发出至投标截止最短时间、投标保证金上限与有效期、履约保证金上限及质量保证金预留比例各是多少？	一建必考数字汇总：1）资格预审文件/招标文件发售期不得少于 5日；澄清或修改影响投标文件编制的，应在投标截止至少 15日前书面通知；自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于 20日！2）投标保证金：不得超过招标项目估算价的 2%（施工最高不得超过 80万元，勘察设计最高10万元），且投标保证金有效期应当与投标有效期一致；招标人最迟应在书面合同签订后 5日内向中标人和未中标人退还投标保证金及银行同期存款利息。3）中标通知书发出之日起 30日内订立书面合同；履约保证金不得超过中标合同金额的 10%；工程质量保证金（缺陷责任期保修押金）总预留比例不得高于工程价款结算总额的 3%（缺陷责任期一般为1年，最长不超过 2年，自【工程通过竣工验收之日】起算）。
30	建设工程项目风险管理流程（识别→评估→应对→监控）及风险等级矩阵（概率×损失量 = 1～5级）与施工风险的四大类型（组织风险、经济与管理风险、工程环境风险、技术风险）如何区分？	施工风险四大类型高频易混点：1）组织风险：与人的能力、经验、知识水平及组织设计有关（如：承包商管理人员和一般技工的知识、经验和能力、施工机械操作人员的知识经验和能力、损失控制和安全管理人员的知识经验和能力）；2）经济与管理风险：宏观经济与合同管理资金相关（如：工程资金供应条件、合同风险、现场与公用防火设施的可用性及其数量、事故防范措施和计划、人身安全控制计划、信息安全控制计划——注意：带“计划、设施、可用性”的全属经济与管理风险！）；3）工程环境风险：自然灾害、地质水文气象条件、引起火灾和爆炸的因素；4）技术风险：工程勘测资料和有关文件、工程设计文件、工程施工方案、工程物资（材料）、工程机械。
31	国际工程常用合同条件（FIDIC 四大彩虹书：《施工合同条件》新红皮书、《生产设备和设计-施工合同条件》新黄皮书、《设计采购施工/交钥匙项目合同条件》银皮书、《简明合同格式》绿皮书）的计价方式与风险分配是什么？	1）《施工合同条件》（新红皮书）：由发包人（雇主）或其委托的工程师提供设计，承包商只负责按图施工，采用【单价合同（工程量清单计价，按实际完成工程量乘以单价结算）】，由工程师管理合同并签发支付证书；2）《生产设备和设计-施工合同条件》（新黄皮书）：由承包商根据雇主的要求进行设计、制造设备并施工，采用【总价合同】，按里程碑分期支付，业主风险相对较小；3）《设计采购施工（EPC）/交钥匙项目合同条件》（银皮书）：承包商承担全部设计、采购和施工，并提供一个配备完善的设施（“转动钥匙”即可运行），采用【固定总价合同】，绝大多数风险（包括不可预见的地下工程地质风险！）均由承包商承担，且银皮书中没有独立的“工程师（Engineer）”角色，由业主代表直接管理。
32	建设工程纠纷解决的四种途径（和解、调解、仲裁、民事诉讼）中，“或裁或审、一裁终局”原则、专属管辖（不动产所在地法院）与普通诉讼时效（3年）是什么？	1）建设工程施工合同纠纷管辖权：按照【不动产纠纷】适用专属管辖，由【工程所在地人民法院】管辖（不能由原告或被告住所地法院管辖，但当事人仍可通过有效书面仲裁协议选择任意仲裁委员会仲裁！）。2）仲裁三大基本制度：①协议仲裁制度（无有效书面仲裁协议则仲裁委不予受理，且“或裁或审”——有效仲裁协议排除法院管辖权，但若约定“既可向某仲裁委申请仲裁，又可向法院起诉”，该仲裁协议无效！）；②排除法院管辖制度；③一裁终局制度（裁决自作出之日起发生法律效力，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向法院起诉均不予受理，但可在收到裁决书之日起 6个月内向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决）。3）普通诉讼时效：3年（自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算；最长保护期自权利受到损害之日起 20年）。